装饰工程施工合同编号 [家庭装饰工程合同]

  

 合同编号:

 装饰工程合同

 装饰工程名称:

  委托方(甲方):

 承接方(乙方):

  **省 工 商 行 政 管 理 局

 制定

  **省室内装饰行业管理办公室

 装饰装修施工合同

  委托方(甲方):

 承接方(乙方):

  按照<中华人民共和国合同法>和<**省室内装饰管理办法>的规定,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议:

 第1条:工程概况

  1、工程地址:

  2、居室规格:

 房

  厅

  ,总面积

  平方米。

 3、承包方式:

  (包工包料/清包工)。

  4、工

 期:

 天。

 5、工程总价:(人民币大写):

 6、工程内容包括:

 详见预算书

 第2条:甲方工作:

    1、向乙方提供需用的水.电等必备条件,并说明使用注意事项。 2、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

  第3条:乙方工作:

 1、根据甲方的做法说明或现场交底,拟订设计和施工方案,交甲方审定。

  2、认真执行施工规范,严格按照图纸和做法说明进行施工。 3、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改建筑结构及各种设备管线。 4、做好安全施工,严格按施工操作规程进行施工,若发生安全事故,乙方自行负责。 5、做好文明施工,杜绝各种违法违纪现象发生。

  第4条:工期的约定

 1、 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工 采取的措施费用。 2、 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 3、 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。                                                                                       4、因设计变更或非乙方原因造成的停电\停水\停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算)工期相应顺延。

 第5条:工程质量

 1、工艺标准参照中国轻工总会指定的<装饰工程质量规范>

  2、使用材料品种、规格、名称(见设计单和设计图纸)。 3、验收方式:在安装完成时,乙方通知甲方验收,并办理验收移交手续,付清余款。同时乙方开出质量保修卡和交钥匙。若甲方不予办理验收移交手续并搬进去住,该工程视为验收合格。具有同等法律效力。另甲方应向乙方支付每拖延一天所欠总额千分之五的违约金。 4、若甲方在接到验收通知二日内不予验收并以种种理由和原因不予露面验收,超过壹周则视为该工程验收合格。另承担违约责任。 5、由于甲方指定购材点或提供材料质量不合格不环保而影响工程质量(指包工不包料者), 其返工费由甲方承担,工期顺延。乙方不承担责任。 6、甲方及甲方亲友如对工程及乙方有意见均须通过甲方代表与乙方代表协商,并不得损害乙方名誉和干扰乙方的正常经营及施工。否则,乙方有权终止合同并追究甲方相关责任,延误工期由甲方自负。

 第6条:价款支付

 1、 包工包料者合同签定后预付40%价款;水电泥工工程完工木工材料进场时付30%价款;木工工程做完后油漆进场前付28%;余款2%竣工当天付清。乙方开具质量保修卡和交钥匙。 2、 甲方若不按合同付款,乙方有权停工待款,直至付清款项为止。工期相应顺延,直到付清款。欠款者,乙方不予保修。每拖延一天罚欠款的千分之五的违约金。 3、 甲方必须按时预付工程款不得超过壹天,若甲方无故延期或拒付工程款,乙方有权停工待款,并每延误一天,甲方支付乙方50元的窝工及停工费,直至交清应付款。总工期按停工天数顺延。

 第7条:项目变更

 1、合同签定后,该工程价为法定价。甲乙双方共同遵守法定价格。若其中一方刻意改动及减少项目,按所改动及减少项目价款15%支付违约金给另一方。 2、乙方严格遵守合同,不主张甲方加项。若甲方一定要加项,按原预算单价进行核算。 增加协议签定盖章后甲方应立即付清加项工程款,乙方才能施工。 3、乙方施工期间,甲方提出修改某一项目要在前七天与乙方代表联系修改。若超出期限,其责任由甲方承担。对乙方已制成的成品和半成品,甲方应按原报价赔偿乙方损失。若超过修改项目期内,乙方按原方案施工完毕。

 第8条:违约责任

 1、乙方不能保证施工质量,其返工费用自付。

 2、因乙方原因不能按期完工,每拖延一天,应向甲方支付工程总额千分之一的损失费。

 3、因甲方原因不能按期完工,每拖延一天,应向乙方支付工程总额千分之一的损失费。

 4、在施工工程中,甲方未与乙方协商擅自更改施工内容,所引起的质量问题,责任自负。

 5、合同签定后,履行期届满前,任何一方不得藐视合同法。擅自解除合同和有意拖延合同开工日期达二个月以上的一方,除按合同总额的15%支付违约金外,并赔偿给对方造成的实际经济损失。 . 第9条:争议处理

 1.本合同在履行期间,双方发生争议时,不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行协调。

 2、当事人不愿通过协商/调解或者协商调解不成时、双方可选择下列一种方式解决: (1)荆门市仲裁委员会申请仲裁;

  (2)人民法院提起诉讼。

 第10条:其他约定

  1、图纸设计费用

 元/每套。

 2、工程保修期限为

 贰 年。

 3、因寒冻天气,楼上渗水,节假日,停电等人为原因不能施工,工期向后推迟。

  第11条:

  1、本合同至签定之日起生效具有同等法律效力,甲乙双方各执一份互相遵守。

 2、履行完成后自动终止。 3、附件 (1)施工图纸及做法说明

  甲方(签章):

  乙方(签章):

 委托代理人:

 乙方代表:

 电话:

 电话:

 签定日期:

  年

 月

 日

  签定日期:

  年

 月

 日

 

推荐访问:装饰工程 合同 家庭